울산지방법원 | 2021-04-21 | 2019가단123013
법원 판례 기준으로 판결요지와 원문 출처를 내부에서 확인하세요.
원문이 아닌 정리본이며, 저장된 요약의 끝부분이 잘려 있을 수 있습니다.
하도급 계약 해지에 따른 손해배상 청구 기각
결과 요약
- 근로자의 회사에 대한 손해배상 청구를 기각함.
- 소송비용은 근로자가 부담함.
사실관계
- 원고 'C'은 2019. 3. 1. 피고와 자동차 부품 등 포장 업무 하도급 계약(해당 계약)을 체결함.
- 해당 계약 제18조 제1항 7)호는 '을의 기술, 생산 및 품질관리 능력이 부족하여 계약 및 부속협정에 약정한 사항이 원만히 이행될 수 없다고 인정될 경우' 계약을 해지할 수 있다고 규정함.
- 회사는 2019. 6. 28. 근로자에게 위 조항을 근거로 해당 계약 해지를 통보하고, 2019. 7. 1.부터 2019. 7. 31.까지 경과유예기간을 정함.
- 원청인 E, D, 피고, 원고 순으로 포장 및 납품 업무가 하도급되는 구조였음.
- D은 2019. 5. 22. 근로자의 포장 작업 지연으로 인한 문제 제기 및 포장사 변경 요청을 회사에게 전달함.
- D은 2019. 6. 24. 근로자의 'AD R/GRILLE' 미납으로 고객 불만이 제기되었음을 알렸고, 근로자의 미납량이 3,744개에 달했음.
- D은 2019. 6. 26. 근로자가 7월 선납 가능 품목 입고가 불가하다고 회신했음을 확인하고, 2019. 6. 27. 회사에게 근로자의 작업 지연 개선을 요청함.
- 근로자는 포장용기 미확보로 인한 납품 지연을 주장했으나, 이는 근로자의 책임 영역으로 판단됨.
- 회사는 근로자의 포장 품질 및 작업 지연 문제로 거래처로부터 지속적인 개선 요구 및 포장사 변경 요청을 받았고, 근로자에게 개선을 요청했으나 근로자는 별다른 해결 방안을 제시하지 못함.
- 근로자는 회사의 계약 해지 통보에 대해 제소 이전까지 별다른 이의를 제기하지 않고 납품 물량 정산을 마침.
핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단
계약 해지의 적법성
- 쟁점: 회사의 해당 계약 해지권 행사가 적법한지 여부.
- 법리: 계약 해지 사유가 계약서에 명시되어 있고, 해당 사유가 객관적으로 인정될 경우 해지권 행사는 적법함. 특히 하도급 계약에서 수급인의 기술, 생산 및 품질관리 능력 부족으로 계약 이행이 어렵다고 인정되는 경우 해지 사유가 될 수 있음.
- 법원의 판단:
- 근로자의 포장 물량 소화 능력 부족 및 작업 지연이 지속되어 회사가 거래처로부터 개선 요구 및 자체 포장 요청을 받음.
확보한 수집 내용입니다. 전문 여부와 앞뒤 누락, 문단·표·공백의 원형 보존은 확인되지 않았습니다.
공식 원문 미확인
울산지방법원 판결
사건: 2019가단123013 손해배상(기) 원고: A 소송대리인 변호사 민병환 피고: 주식회사 B 소송대리인 변호사 박종호 소송복대리인 변호사 홍성준 변론종결: 2021. 3. 17. 판결선고: 2021. 4. 21.
1. 원고의 청구를 기각한다. 2. 소송비용은 원고가 부담한다.
1. 기초사실 가. 원고 'C'이라는 상호로 포장 등 제조 전문업체를 영위하는 사람으로서 2019. 3. 1. 피고와 사이에 계약기간 1년으로 정하여 피고가 D 주식회사(이하 'D'이라 한다)로부터 수주한 자동차부품 등 포장업무를 하도급받아 이를 납품하기로 하는 포장납품거래에 대한 거래기본계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다) 체결하였는데, 이 사건 계약의 주요 내용은 다음과 같다(이하 '갑'은 피고는, '을'은 원고를 말한다). <table_bc id="2_1" src="20220317/bbd3f1b28a2073f6_table_1.jpg" width="1322" height="1200" x_position="164"
{"source_kind": "bigcase_html", "member_only": false, "extraction_method": "next_data", "ai_summary": "# \ud558\ub3c4\uae09 \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0\uc5d0 \ub530\ub978 \uc190\ud574\ubc30\uc0c1 \uccad\uad6c \uae30\uac01\n## \uacb0\uacfc \uc694\uc57d\n- \uc6d0\uace0\uc758 \ud53c\uace0\uc5d0 \ub300\ud55c \uc190\ud574\ubc30\uc0c1 \uccad\uad6c\ub97c \uae30\uac01\ud568.\n- \uc18c\uc1a1\ube44\uc6a9\uc740 \uc6d0\uace0\uac00 \ubd80\ub2f4\ud568.\n## \uc0ac\uc2e4\uad00\uacc4\n- \uc6d0\uace0 'C'\uc740 2019. 3. 1. \ud53c\uace0\uc640 \uc790\ub3d9\ucc28 \ubd80\ud488 \ub4f1 \ud3ec\uc7a5 \uc5c5\ubb34 \ud558\ub3c4\uae09 \uacc4\uc57d(\uc774 \uc0ac\uac74 \uacc4\uc57d)\uc744 \uccb4\uacb0\ud568.\n- \uc774 \uc0ac\uac74 \uacc4\uc57d \uc81c18\uc870 \uc81c1\ud56d 7)\ud638\ub294 '\uc744\uc758 \uae30\uc220, \uc0dd\uc0b0 \ubc0f \ud488\uc9c8\uad00\ub9ac \ub2a5\ub825\uc774 \ubd80\uc871\ud558\uc5ec \uacc4\uc57d \ubc0f \ubd80\uc18d\ud611\uc815\uc5d0 \uc57d\uc815\ud55c \uc0ac\ud56d\uc774 \uc6d0\ub9cc\ud788 \uc774\ud589\ub420 \uc218 \uc5c6\ub2e4\uace0 \uc778\uc815\ub420 \uacbd\uc6b0' \uacc4\uc57d\uc744 \ud574\uc9c0\ud560 \uc218 \uc788\ub2e4\uace0 \uaddc\uc815\ud568.\n- \ud53c\uace0\ub294 2019. 6. 28. \uc6d0\uace0\uc5d0\uac8c \uc704 \uc870\ud56d\uc744 \uadfc\uac70\ub85c \uc774 \uc0ac\uac74 \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0\ub97c \ud1b5\ubcf4\ud558\uace0, 2019. 7. 1.\ubd80\ud130 2019. 7. 31.\uae4c\uc9c0 \uacbd\uacfc\uc720\uc608\uae30\uac04\uc744 \uc815\ud568.\n- \uc6d0\uccad\uc778 E, D, \ud53c\uace0, \uc6d0\uace0 \uc21c\uc73c\ub85c \ud3ec\uc7a5 \ubc0f \ub0a9\ud488 \uc5c5\ubb34\uac00 \ud558\ub3c4\uae09\ub418\ub294 \uad6c\uc870\uc600\uc74c.\n- D\uc740 2019. 5. 22. \uc6d0\uace0\uc758 \ud3ec\uc7a5 \uc791\uc5c5 \uc9c0\uc5f0\uc73c\ub85c \uc778\ud55c \ubb38\uc81c \uc81c\uae30 \ubc0f \ud3ec\uc7a5\uc0ac \ubcc0\uacbd \uc694\uccad\uc744 \ud53c\uace0\uc5d0\uac8c \uc804\ub2ec\ud568.\n- D\uc740 2019. 6. 24. \uc6d0\uace0\uc758 'AD R/GRILLE' \ubbf8\ub0a9\uc73c\ub85c \uace0\uac1d \ubd88\ub9cc\uc774 \uc81c\uae30\ub418\uc5c8\uc74c\uc744 \uc54c\ub838\uace0, \uc6d0\uace0\uc758 \ubbf8\ub0a9\ub7c9\uc774 3,744\uac1c\uc5d0 \ub2ec\ud588\uc74c.\n- D\uc740 2019. 6. 26. \uc6d0\uace0\uac00 7\uc6d4 \uc120\ub0a9 \uac00\ub2a5 \ud488\ubaa9 \uc785\uace0\uac00 \ubd88\uac00\ud558\ub2e4\uace0 \ud68c\uc2e0\ud588\uc74c\uc744 \ud655\uc778\ud558\uace0, 2019. 6. 27. \ud53c\uace0\uc5d0\uac8c \uc6d0\uace0\uc758 \uc791\uc5c5 \uc9c0\uc5f0 \uac1c\uc120\uc744 \uc694\uccad\ud568.\n- \uc6d0\uace0\ub294 \ud3ec\uc7a5\uc6a9\uae30 \ubbf8\ud655\ubcf4\ub85c \uc778\ud55c \ub0a9\ud488 \uc9c0\uc5f0\uc744 \uc8fc\uc7a5\ud588\uc73c\ub098, \uc774\ub294 \uc6d0\uace0\uc758 \ucc45\uc784 \uc601\uc5ed\uc73c\ub85c \ud310\ub2e8\ub428.\n- \ud53c\uace0\ub294 \uc6d0\uace0\uc758 \ud3ec\uc7a5 \ud488\uc9c8 \ubc0f \uc791\uc5c5 \uc9c0\uc5f0 \ubb38\uc81c\ub85c \uac70\ub798\ucc98\ub85c\ubd80\ud130 \uc9c0\uc18d\uc801\uc778 \uac1c\uc120 \uc694\uad6c \ubc0f \ud3ec\uc7a5\uc0ac \ubcc0\uacbd \uc694\uccad\uc744 \ubc1b\uc558\uace0, \uc6d0\uace0\uc5d0\uac8c \uac1c\uc120\uc744 \uc694\uccad\ud588\uc73c\ub098 \uc6d0\uace0\ub294 \ubcc4\ub2e4\ub978 \ud574\uacb0 \ubc29\uc548\uc744 \uc81c\uc2dc\ud558\uc9c0 \ubabb\ud568.\n- \uc6d0\uace0\ub294 \ud53c\uace0\uc758 \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0 \ud1b5\ubcf4\uc5d0 \ub300\ud574 \uc81c\uc18c \uc774\uc804\uae4c\uc9c0 \ubcc4\ub2e4\ub978 \uc774\uc758\ub97c \uc81c\uae30\ud558\uc9c0 \uc54a\uace0 \ub0a9\ud488 \ubb3c\ub7c9 \uc815\uc0b0\uc744 \ub9c8\uce68.\n## \ud575\uc2ec \uc7c1\uc810, \ubc95\ub9ac \ubc0f \ubc95\uc6d0\uc758 \ud310\ub2e8\n### \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0\uc758 \uc801\ubc95\uc131\n- **\uc7c1\uc810:** \ud53c\uace0\uc758 \uc774 \uc0ac\uac74 \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0\uad8c \ud589\uc0ac\uac00 \uc801\ubc95\ud55c\uc9c0 \uc5ec\ubd80.\n- **\ubc95\ub9ac:** \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0 \uc0ac\uc720\uac00 \uacc4\uc57d\uc11c\uc5d0 \uba85\uc2dc\ub418\uc5b4 \uc788\uace0, \ud574\ub2f9 \uc0ac\uc720\uac00 \uac1d\uad00\uc801\uc73c\ub85c \uc778\uc815\ub420 \uacbd\uc6b0 \ud574\uc9c0\uad8c \ud589\uc0ac\ub294 \uc801\ubc95\ud568. \ud2b9\ud788 \ud558\ub3c4\uae09 \uacc4\uc57d\uc5d0\uc11c \uc218\uae09\uc778\uc758 \uae30\uc220, \uc0dd\uc0b0 \ubc0f \ud488\uc9c8\uad00\ub9ac \ub2a5\ub825 \ubd80\uc871\uc73c\ub85c \uacc4\uc57d \uc774\ud589\uc774 \uc5b4\ub835\ub2e4\uace0 \uc778\uc815\ub418\ub294 \uacbd\uc6b0 \ud574\uc9c0 \uc0ac\uc720\uac00 \ub420 \uc218 \uc788\uc74c.\n- **\ubc95\uc6d0\uc758 \ud310\ub2e8:**\n- \uc6d0\uace0\uc758 \ud3ec\uc7a5 \ubb3c\ub7c9 \uc18c\ud654 \ub2a5\ub825 \ubd80\uc871 \ubc0f \uc791\uc5c5 \uc9c0\uc5f0\uc774 \uc9c0\uc18d\ub418\uc5b4 \ud53c\uace0\uac00 \uac70\ub798\ucc98\ub85c\ubd80\ud130 \uac1c\uc120 \uc694\uad6c \ubc0f \uc790\uccb4 \ud3ec\uc7a5 \uc694\uccad\uc744 \ubc1b\uc74c.\n- \ud53c\uace0\ub294 \uc6d0\uace0\uc5d0\uac8c \uc9c0\uc18d\uc801\uc73c\ub85c \uac1c\uc120\uc744 \uc694\uccad\ud588\uc73c\ub098, \uc6d0\uace0\ub294 \ud3ec\uc7a5\uc6a9\uae30 \uacf5\uae09 \ubd80\uc871 \ub4f1\uc744 \ub0b4\uc138\uc6b0\uba70 \ubcc4\ub2e4\ub978 \ud574\uacb0 \ubc29\uc548\uc744 \uc81c\uc2dc\ud558\uc9c0 \ubabb\ud568.\n- \uc774\ub294 \uc774 \uc0ac\uac74 \uacc4\uc57d \uc81c18\uc870 \uc81c1\ud56d 7)\ud638\uc5d0\uc11c \uc815\ud55c \"\uc744\uc758 \uae30\uc220, \uc0dd\uc0b0 \ubc0f \ud488\uc9c8\uad00\ub9ac \ub2a5\ub825\uc774 \ubd80\uc871\ud558\uc5ec \uc774 \uacc4\uc57d \ubc0f \ubd80\uc218\ud611\uc815\uc5d0 \uc758\ud558\uc5ec \uc57d\uc815\ud55c \uc0ac\ud56d\uc774 \uc6d0\ub9cc\ud788 \uc774\ud589\ub420 \uc218 \uc5c6\ub2e4\uace0 \uc778\uc815\ub420 \uacbd\uc6b0\"\uc5d0 \ud574\ub2f9\ud568.\n- \ub530\ub77c\uc11c \ud53c\uace0\uc758 \ud574\uc9c0\uad8c \ud589\uc0ac\ub294 \uc801\ubc95\ud568.\n- \uc6d0\uace0\uac00 \uc81c\ucd9c\ud55c \uc99d\uac70\ub9cc\uc73c\ub85c\ub294 \ud53c\uace0\uac00 \uc815\ub2f9\ud55c \uc774\uc720 \uc5c6\uc774 \uacc4\uc57d\uc744 \ubd80\ub2f9\ud558\uac8c \ud30c\uae30\ud588\ub2e4\uace0 \uc778\uc815\ud558\uae30 \ubd80\uc871\ud568.\n## \uac80\ud1a0\n- \ubcf8 \ud310\uacb0\uc740 \ud558\ub3c4\uae09 \uacc4\uc57d\uc5d0\uc11c \uc218\uae09\uc778\uc758 **\uae30\uc220, \uc0dd\uc0b0 \ubc0f \ud488\uc9c8\uad00\ub9ac \ub2a5\ub825 \ubd80\uc871**\uc774 \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0\uc758 \uc815\ub2f9\ud55c \uc0ac\uc720\uac00 \ub420 \uc218 \uc788\uc74c\uc744 \uba85\ud655\ud788 \ud568.\n- \ud2b9\ud788, \uc6d0\uccad \ubc0f \uc0c1\uc704 \ud558\ub3c4\uae09\uc5c5\uccb4\uc758 \uc9c0\uc18d\uc801\uc778 \ubb38\uc81c \uc81c\uae30\uc640 \uac1c\uc120 \uc694\uad6c\uc5d0\ub3c4 \ubd88\uad6c\ud558\uace0 \uc218\uae09\uc778\uc774 **\uc801\uc808\ud55c \ud574\uacb0 \ubc29\uc548\uc744 \uc81c\uc2dc\ud558\uc9c0 \ubabb\ud558\ub294 \uacbd\uc6b0**\uc5d0\ub294 \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0\uac00 \uc815\ub2f9\ud654\ub420 \uc218 \uc788\uc74c\uc744 \ubcf4\uc5ec\uc90c.\n- \uacc4\uc57d \ud574\uc9c0 \ud1b5\ubcf4 \ud6c4 \uc0c1\ub300\ubc29\uc774 **\ubcc4\ub2e4\ub978 \uc774\uc758 \uc81c\uae30 \uc5c6\uc774 \uc815\uc0b0\uc744 \ub9c8\uce5c \uacbd\uc6b0**\ub294 \ud569\uc758 \ud574\uc9c0\ub85c \ubcfc \uc5ec\uc9c0\ub3c4 \uc788\uc73c\ub098, \ubcf8 \ud310\uacb0\uc5d0\uc11c\ub294 \ud574\uc9c0 \uc0ac\uc720\uc758 \uc801\ubc95\uc131\uc5d0 \ucd08\uc810\uc744 \ub9de\ucda4.\n- \ud558\ub3c4\uae09 \uacc4\uc57d \uc2dc **\uad6c\uccb4\uc801\uc778 \ud574\uc9c0 \uc0ac\uc720\ub97c \uba85\uc2dc**\ud558\uace0, **\ubb38\uc81c \ubc1c\uc0dd \uc2dc \ubb38\uc11c\ud654\ub41c \uac1c\uc120 \uc694\uad6c \ubc0f \ud68c\uc2e0 \uae30\ub85d\uc744 \ub0a8\uae30\ub294 \uac83**\uc774 \ubd84\uc7c1 \ubc1c\uc0dd \uc2dc \uc720\ub9ac\ud55c \uc99d\uac70\ub85c \uc791\uc6a9\ud560 \uc218 \uc788\uc74c\uc744 \uc2dc\uc0ac\ud568."}
- 회사는 근로자에게 지속적으로 개선을 요청했으나, 근로자는 포장용기 공급 부족 등을 내세우며 별다른 해결 방안을 제시하지 못함.
- 이는 해당 계약 제18조 제1항 7)호에서 정한 "을의 기술, 생산 및 품질관리 능력이 부족하여 이 계약 및 부수협정에 의하여 약정한 사항이 원만히 이행될 수 없다고 인정될 경우"에 해당함.
- 따라서 회사의 해지권 행사는 적법함.
- 근로자가 제출한 증거만으로는 회사가 정당한 이유 없이 계약을 부당하게 파기했다고 인정하기 부족함.
검토
- 본 판결은 하도급 계약에서 수급인의 기술, 생산 및 품질관리 능력 부족이 계약 해지의 정당한 사유가 될 수 있음을 명확히 함.
- 특히, 원청 및 상위 하도급업체의 지속적인 문제 제기와 개선 요구에도 불구하고 수급인이 적절한 해결 방안을 제시하지 못하는 경우에는 계약 해지가 정당화될 수 있음을 보여줌.
- 계약 해지 통보 후 상대방이 별다른 이의 제기 없이 정산을 마친 경우는 합의 해지로 볼 여지도 있으나, 본 판결에서는 해지 사유의 적법성에 초점을 맞춤.
- 하도급 계약 시 구체적인 해지 사유를 명시하고, 문제 발생 시 문서화된 개선 요구 및 회신 기록을 남기는 것이 분쟁 발생 시 유리한 증거로 작용할 수 있음을 시사함.