대전지방법원 천안지원 | 2019-04-18 | 2018가단104357
법원 판례 기준으로 판결요지와 원문 출처를 내부에서 확인하세요.
원문이 아닌 정리본이며, 저장된 요약의 끝부분이 잘려 있을 수 있습니다.
하도급 공사 중단에 따른 지체상금 청구 사건
결과 요약
- 회사는 근로자에게 지체상금 7,560,000원 및 이에 대한 지연손해금을 지급함.
- 근로자의 나머지 청구는 기각함.
사실관계
- 근로자는 2016. 11. 25. 회사에게 C 신축공사 중 부대토목공사(이 사건 토목공사)를 공사기간 2016. 11. 25. ~ 2017. 1. 30., 공사대금 3억 5,000만 원, 지체상금율 1일 1/1000으로 하도급함.
- 회사는 2017. 1. 25.경까지 이 사건 토목공사를 진행하다가 2017. 2. 7.경 공사대금 분쟁으로 공사를 중단하고 현장에서 철수함.
- 근로자는 회사의 공사 중단으로 직접 공사를 진행하여 2017. 5. 30. 공사를 완료함.
핵심 쟁점, 법리 및 법원의 판단
지체상금 발생의 귀책사유 및 범위
- 쟁점: 회사의 공사 지연이 근로자의 귀책사유(공사대금 미지급, 토사 공급 지체, 추가/변경 공사 지시 지연)로 인한 것인지, 지체상금의 종기 및 감액 범위는 어떻게 되는지.
- 법리:
- 도급인이 기성부분 공사대금 지급의무를 지체하고 수급인이 공사를 완공하더라도 도급인이 공사대금 지급채무 이행이 곤란한 현저한 사유(민법 제536조 제2항)가 있는 경우 수급인은 공사 완공의무를 거절할 수 있으나, 그러한 사유가 없는 한 일부 지체만으로 일 완성의무 이행을 거절할 수 없음 (대법원 2002. 9. 4. 선고 2001다1386 판결).
- 수급인이 책임질 수 없는 사유로 공사가 지연된 경우 그 기간만큼 지체일수에서 제외되나, 이는 공사도급계약에서 예상치 못한 사정이 발생하여 공사 지연이 불가피했음을 입증해야 하며, 단지 귀책사유와 경합하여 공사기간이 연장될 가능성만 있는 때에는 배상예정액 감액에서 고려할 수 있음 (대법원 2005. 11. 25. 선고 2003다60136 판결).
- 도급계약 해제/해지 시 지체상금 발생 시기는 완공기한 다음날이고, 종기는 수급인이 공사를 중단하거나 해제/해지 사유가 있어 도급인이 이를 해제/해지할 수 있었을 때를 기준으로 도급인이 다른 업자에게 의뢰하여 공사를 완료할 수 있었던 시점임 (대법원 1999. 10. 12. 선고 99다14846 판결).
- 지체상금 약정이 부당하게 과다한 경우 적당히 감액할 수 있음.
- 법원의 판단:
- 공사대금 미지급 관련: 이 사건 하도급계약상 기성금 지급 약정 내용 및 지급 경위에 비추어 근로자가 공사대금 지급의무를 지체했거나, 회사가 공사를 완공하더라도 근로자가 공사대금 지급을 이행하기 곤란한 현저한 사유가 있었다고 보기 어려움. 따라서 공사 지연이 근로자의 공사대금 미지급으로 인한 것이어서 회사에게 귀책사유가 없다고 할 수 없음.
- 토사 공급 지체, 추가/변경 공사 지시 지연 관련: 이 사건 토목공사의 물량이나 공사방법이 다소 추가, 변경된 사실은 인정되나, 위 추가 공사 등으로 일정한 기간 동안 예정된 공사를 진행할 수 없어 공사의 지연이 불가피했다는 점이 입증되지 않음. 따라서 회사의 면책 주장은 받아들이지 않고, 이는 배상예정액 감액에서 고려함.
확보한 수집 내용입니다. 전문 여부와 앞뒤 누락, 문단·표·공백의 원형 보존은 확인되지 않았습니다.
공식 원문 미확인
대전지방법원천안지원 판결
사건: 2018가단104357 손해배상(기) 원고: A 주식회사 소송대리인 변호사 정다훈 피고: B 주식회사 소송대리인 변호사 강인영 변론종결: 2019. 3. 21. 판결선고: 2019. 4. 18.
1. 피고는 원고에게 7,560,000원 및 이에 대하여 2018. 4. 18.부터 2019. 4. 18.까지는 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라. 2. 원고의 나머지 청구를 기각한다. 3. 소송비용 중 80%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다. 4. 제1항은 가집행할 수 있다.
1. 기초사실 가. 원고는 2016. 11. 25.경 피고에게 C 신축공사 중 부대토목공사(진입로 교량공사 포함, 이하 '이 사건 토목공사'라 한다)를 공사기간 2016. 11. 25.부터 2017. 1. 30.까지, 공사대금 3억 5,000만 원, 지체상금율 1일 1/1000으로 정하여 하도급하였다(이하 '이 사건 하도급계약'이라 한다). 나. 피고는 2017. 1. 25.경까지 이 사건 토목공사를 진행하다가 2017. 2. 7.경 공사대금에 관한 원고와의 분쟁으로 공사를 중단하고 현장에서 철수하였다. [인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1~4호증, 을 제1, 6호증(가지번호 포함)의 각 기재, 변론 전체의 취지 2.
{"source_kind": "bigcase_html", "member_only": false, "extraction_method": "next_data", "ai_summary": "# \ud558\ub3c4\uae09 \uacf5\uc0ac \uc911\ub2e8\uc5d0 \ub530\ub978 \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 \uccad\uad6c \uc0ac\uac74\n## \uacb0\uacfc \uc694\uc57d\n- \ud53c\uace0\ub294 \uc6d0\uace0\uc5d0\uac8c \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 7,560,000\uc6d0 \ubc0f \uc774\uc5d0 \ub300\ud55c \uc9c0\uc5f0\uc190\ud574\uae08\uc744 \uc9c0\uae09\ud568.\n- \uc6d0\uace0\uc758 \ub098\uba38\uc9c0 \uccad\uad6c\ub294 \uae30\uac01\ud568.\n## \uc0ac\uc2e4\uad00\uacc4\n- \uc6d0\uace0\ub294 2016. 11. 25. \ud53c\uace0\uc5d0\uac8c C \uc2e0\ucd95\uacf5\uc0ac \uc911 \ubd80\ub300\ud1a0\ubaa9\uacf5\uc0ac(\uc774 \uc0ac\uac74 \ud1a0\ubaa9\uacf5\uc0ac)\ub97c \uacf5\uc0ac\uae30\uac04 2016. 11. 25. ~ 2017. 1. 30., \uacf5\uc0ac\ub300\uae08 3\uc5b5 5,000\ub9cc \uc6d0, \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08\uc728 1\uc77c 1/1000\uc73c\ub85c \ud558\ub3c4\uae09\ud568.\n- \ud53c\uace0\ub294 2017. 1. 25.\uacbd\uae4c\uc9c0 \uc774 \uc0ac\uac74 \ud1a0\ubaa9\uacf5\uc0ac\ub97c \uc9c4\ud589\ud558\ub2e4\uac00 2017. 2. 7.\uacbd \uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \ubd84\uc7c1\uc73c\ub85c \uacf5\uc0ac\ub97c \uc911\ub2e8\ud558\uace0 \ud604\uc7a5\uc5d0\uc11c \ucca0\uc218\ud568.\n- \uc6d0\uace0\ub294 \ud53c\uace0\uc758 \uacf5\uc0ac \uc911\ub2e8\uc73c\ub85c \uc9c1\uc811 \uacf5\uc0ac\ub97c \uc9c4\ud589\ud558\uc5ec 2017. 5. 30. \uacf5\uc0ac\ub97c \uc644\ub8cc\ud568.\n## \ud575\uc2ec \uc7c1\uc810, \ubc95\ub9ac \ubc0f \ubc95\uc6d0\uc758 \ud310\ub2e8\n### \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 \ubc1c\uc0dd\uc758 \uadc0\ucc45\uc0ac\uc720 \ubc0f \ubc94\uc704\n- **\uc7c1\uc810**: \ud53c\uace0\uc758 \uacf5\uc0ac \uc9c0\uc5f0\uc774 \uc6d0\uace0\uc758 \uadc0\ucc45\uc0ac\uc720(\uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \ubbf8\uc9c0\uae09, \ud1a0\uc0ac \uacf5\uae09 \uc9c0\uccb4, \ucd94\uac00/\ubcc0\uacbd \uacf5\uc0ac \uc9c0\uc2dc \uc9c0\uc5f0)\ub85c \uc778\ud55c \uac83\uc778\uc9c0, \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08\uc758 \uc885\uae30 \ubc0f \uac10\uc561 \ubc94\uc704\ub294 \uc5b4\ub5bb\uac8c \ub418\ub294\uc9c0.\n- **\ubc95\ub9ac**:\n- \ub3c4\uae09\uc778\uc774 \uae30\uc131\ubd80\ubd84 \uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \uc9c0\uae09\uc758\ubb34\ub97c \uc9c0\uccb4\ud558\uace0 \uc218\uae09\uc778\uc774 \uacf5\uc0ac\ub97c \uc644\uacf5\ud558\ub354\ub77c\ub3c4 \ub3c4\uae09\uc778\uc774 \uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \uc9c0\uae09\ucc44\ubb34 \uc774\ud589\uc774 \uace4\ub780\ud55c \ud604\uc800\ud55c \uc0ac\uc720(\ubbfc\ubc95 \uc81c536\uc870 \uc81c2\ud56d)\uac00 \uc788\ub294 \uacbd\uc6b0 \uc218\uae09\uc778\uc740 \uacf5\uc0ac \uc644\uacf5\uc758\ubb34\ub97c \uac70\uc808\ud560 \uc218 \uc788\uc73c\ub098, \uadf8\ub7ec\ud55c \uc0ac\uc720\uac00 \uc5c6\ub294 \ud55c \uc77c\ubd80 \uc9c0\uccb4\ub9cc\uc73c\ub85c \uc77c \uc644\uc131\uc758\ubb34 \uc774\ud589\uc744 \uac70\uc808\ud560 \uc218 \uc5c6\uc74c (\ub300\ubc95\uc6d0 2002. 9. 4. \uc120\uace0 2001\ub2e41386 \ud310\uacb0).\n- \uc218\uae09\uc778\uc774 \ucc45\uc784\uc9c8 \uc218 \uc5c6\ub294 \uc0ac\uc720\ub85c \uacf5\uc0ac\uac00 \uc9c0\uc5f0\ub41c \uacbd\uc6b0 \uadf8 \uae30\uac04\ub9cc\ud07c \uc9c0\uccb4\uc77c\uc218\uc5d0\uc11c \uc81c\uc678\ub418\ub098, \uc774\ub294 \uacf5\uc0ac\ub3c4\uae09\uacc4\uc57d\uc5d0\uc11c \uc608\uc0c1\uce58 \ubabb\ud55c \uc0ac\uc815\uc774 \ubc1c\uc0dd\ud558\uc5ec \uacf5\uc0ac \uc9c0\uc5f0\uc774 \ubd88\uac00\ud53c\ud588\uc74c\uc744 \uc785\uc99d\ud574\uc57c \ud558\uba70, \ub2e8\uc9c0 \uadc0\ucc45\uc0ac\uc720\uc640 \uacbd\ud569\ud558\uc5ec \uacf5\uc0ac\uae30\uac04\uc774 \uc5f0\uc7a5\ub420 \uac00\ub2a5\uc131\ub9cc \uc788\ub294 \ub54c\uc5d0\ub294 \ubc30\uc0c1\uc608\uc815\uc561 \uac10\uc561\uc5d0\uc11c \uace0\ub824\ud560 \uc218 \uc788\uc74c (\ub300\ubc95\uc6d0 2005. 11. 25. \uc120\uace0 2003\ub2e460136 \ud310\uacb0).\n- \ub3c4\uae09\uacc4\uc57d \ud574\uc81c/\ud574\uc9c0 \uc2dc \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 \ubc1c\uc0dd \uc2dc\uae30\ub294 \uc644\uacf5\uae30\ud55c \ub2e4\uc74c\ub0a0\uc774\uace0, \uc885\uae30\ub294 \uc218\uae09\uc778\uc774 \uacf5\uc0ac\ub97c \uc911\ub2e8\ud558\uac70\ub098 \ud574\uc81c/\ud574\uc9c0 \uc0ac\uc720\uac00 \uc788\uc5b4 \ub3c4\uae09\uc778\uc774 \uc774\ub97c \ud574\uc81c/\ud574\uc9c0\ud560 \uc218 \uc788\uc5c8\uc744 \ub54c\ub97c \uae30\uc900\uc73c\ub85c \ub3c4\uae09\uc778\uc774 \ub2e4\ub978 \uc5c5\uc790\uc5d0\uac8c \uc758\ub8b0\ud558\uc5ec \uacf5\uc0ac\ub97c \uc644\ub8cc\ud560 \uc218 \uc788\uc5c8\ub358 \uc2dc\uc810\uc784 (\ub300\ubc95\uc6d0 1999. 10. 12. \uc120\uace0 99\ub2e414846 \ud310\uacb0).\n- \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 \uc57d\uc815\uc774 \ubd80\ub2f9\ud558\uac8c \uacfc\ub2e4\ud55c \uacbd\uc6b0 \uc801\ub2f9\ud788 \uac10\uc561\ud560 \uc218 \uc788\uc74c.\n- **\ubc95\uc6d0\uc758 \ud310\ub2e8**:\n- **\uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \ubbf8\uc9c0\uae09 \uad00\ub828**: \uc774 \uc0ac\uac74 \ud558\ub3c4\uae09\uacc4\uc57d\uc0c1 \uae30\uc131\uae08 \uc9c0\uae09 \uc57d\uc815 \ub0b4\uc6a9 \ubc0f \uc9c0\uae09 \uacbd\uc704\uc5d0 \ube44\ucd94\uc5b4 \uc6d0\uace0\uac00 \uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \uc9c0\uae09\uc758\ubb34\ub97c \uc9c0\uccb4\ud588\uac70\ub098, \ud53c\uace0\uac00 \uacf5\uc0ac\ub97c \uc644\uacf5\ud558\ub354\ub77c\ub3c4 \uc6d0\uace0\uac00 \uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \uc9c0\uae09\uc744 \uc774\ud589\ud558\uae30 \uace4\ub780\ud55c \ud604\uc800\ud55c \uc0ac\uc720\uac00 \uc788\uc5c8\ub2e4\uace0 \ubcf4\uae30 \uc5b4\ub824\uc6c0. \ub530\ub77c\uc11c \uacf5\uc0ac \uc9c0\uc5f0\uc774 \uc6d0\uace0\uc758 \uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \ubbf8\uc9c0\uae09\uc73c\ub85c \uc778\ud55c \uac83\uc774\uc5b4\uc11c \ud53c\uace0\uc5d0\uac8c \uadc0\ucc45\uc0ac\uc720\uac00 \uc5c6\ub2e4\uace0 \ud560 \uc218 \uc5c6\uc74c.\n- **\ud1a0\uc0ac \uacf5\uae09 \uc9c0\uccb4, \ucd94\uac00/\ubcc0\uacbd \uacf5\uc0ac \uc9c0\uc2dc \uc9c0\uc5f0 \uad00\ub828**: \uc774 \uc0ac\uac74 \ud1a0\ubaa9\uacf5\uc0ac\uc758 \ubb3c\ub7c9\uc774\ub098 \uacf5\uc0ac\ubc29\ubc95\uc774 \ub2e4\uc18c \ucd94\uac00, \ubcc0\uacbd\ub41c \uc0ac\uc2e4\uc740 \uc778\uc815\ub418\ub098, \uc704 \ucd94\uac00 \uacf5\uc0ac \ub4f1\uc73c\ub85c \uc77c\uc815\ud55c \uae30\uac04 \ub3d9\uc548 \uc608\uc815\ub41c \uacf5\uc0ac\ub97c \uc9c4\ud589\ud560 \uc218 \uc5c6\uc5b4 \uacf5\uc0ac\uc758 \uc9c0\uc5f0\uc774 \ubd88\uac00\ud53c\ud588\ub2e4\ub294 \uc810\uc774 \uc785\uc99d\ub418\uc9c0 \uc54a\uc74c. \ub530\ub77c\uc11c \ud53c\uace0\uc758 \uba74\ucc45 \uc8fc\uc7a5\uc740 \ubc1b\uc544\ub4e4\uc774\uc9c0 \uc54a\uace0, \uc774\ub294 \ubc30\uc0c1\uc608\uc815\uc561 \uac10\uc561\uc5d0\uc11c \uace0\ub824\ud568.\n- **\uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08\uc758 \uc885\uae30 \ubc0f \uc9c0\uccb4\uc77c\uc218**: \ud53c\uace0\uac00 2017. 2. 7.\uacbd \uacf5\uc0ac\ud604\uc7a5\uc5d0\uc11c \ucca0\uc218\ud558\uc5ec \uc774\ud589\uac70\uc808 \uc758\uc0ac\ub97c \uba85\ubc31\ud788 \ud45c\uc2dc\ud588\uc73c\ubbc0\ub85c, \uc6d0\uace0\ub294 \uadf8 \ubb34\ub835 \uacc4\uc57d\uc744 \ud574\uc81c\ud560 \uc218 \uc788\uc5c8\uc74c. \uad00\ub828 \uc0ac\uac74\uc5d0\uc11c \uc778\uc815\ub41c \ud53c\uace0\uc758 \uae30\uc131\uace0\uc728 \ubc0f \ucd94\uac00 \uacf5\uc0ac \ubd80\ubd84\uc744 \uace0\ub824\ud560 \ub54c, \uc6d0\uace0\uac00 \ub2e4\ub978 \uc5c5\uc790\uc5d0\uac8c \uc758\ub8b0\ud558\uac70\ub098 \uc9c1\uc811 \uacf5\uc0ac\ub97c \ub9c8\ubb34\ub9ac\ud560 \uc218 \uc788\uc5c8\ub358 \uae30\uac04\uc740 47\uc77c\ub85c \ud310\ub2e8\ub428. \uc774\uc5d0 \ub530\ub77c \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08\uc758 \uc885\uae30\ub294 2017. 2. 7.\ub85c\ubd80\ud130 47\uc77c\uc774 \ub418\ub294 2017. 3. 25.\uc774\uace0, \uc9c0\uccb4\uc77c\uc218\ub294 \uc57d\uc815 \uacf5\uc0ac\uae30\ud55c \ub2e4\uc74c\ub0a0\uc778 2017. 1. 31.\ubd80\ud130 2017. 3. 25.\uae4c\uc9c0 54\uc77c\ub85c \uc0b0\uc815\ub428.\n- **\uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 \uac10\uc561**: \uc774 \uc0ac\uac74 \ud558\ub3c4\uae09\uacc4\uc57d\uc758 \ubaa9\uc801 \ubc0f \ub0b4\uc6a9, \ud53c\uace0\uc758 \uacf5\uc0ac \uc911\ub2e8 \uc774\ud6c4 \uc9c4\ud589 \uacbd\uacfc, \ud1a0\ubaa9\uacf5\uc0ac\uc758 \ubb3c\ub7c9\uc774\ub098 \uacf5\uc0ac\ubc29\ubc95\uc774 \ucd94\uac00\u00b7\ubcc0\uacbd\ub41c \uc810 \ub4f1\uc744 \uace0\ub824\ud560 \ub54c, \uc0b0\uc815\ub41c \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 18,900,000\uc6d0\uc740 \uacfc\ub2e4\ud558\ub2e4\uace0 \uc778\uc815\ub418\ubbc0\ub85c, \uc774\ub97c 7,560,000\uc6d0(40% \uac10\uc561)\uc73c\ub85c \uac10\uc561\ud568.\n#### \uad00\ub828 \ud310\ub840 \ubc0f \ubc95\ub839\n- \ub300\ubc95\uc6d0 2002. 9. 4. \uc120\uace0 2001\ub2e41386 \ud310\uacb0\n- \ub300\ubc95\uc6d0 2005. 11. 25. \uc120\uace0 2003\ub2e460136 \ud310\uacb0\n- \ub300\ubc95\uc6d0 1999. 10. 12. \uc120\uace0 99\ub2e414846 \ud310\uacb0\n- \ubbfc\ubc95 \uc81c536\uc870 \uc81c2\ud56d\n## \uac80\ud1a0\n- \ubcf8 \ud310\uacb0\uc740 \ub3c4\uae09\uacc4\uc57d\uc5d0\uc11c \uc218\uae09\uc778\uc758 \uacf5\uc0ac \uc9c0\uc5f0\uc5d0 \ub300\ud55c \uadc0\ucc45\uc0ac\uc720 \ud310\ub2e8 \uae30\uc900\uacfc \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08\uc758 \ubc94\uc704 \uc0b0\uc815 \ubc0f \uac10\uc561\uc5d0 \ub300\ud55c \uad6c\uccb4\uc801\uc778 \ud310\ub2e8 \uae30\uc900\uc744 \uc81c\uc2dc\ud568.\n- \ud2b9\ud788, \uacf5\uc0ac\ub300\uae08 \ubbf8\uc9c0\uae09\uc774 \uc218\uae09\uc778\uc758 \uacf5\uc0ac \uc911\ub2e8 \uc815\ub2f9\ud654 \uc0ac\uc720\uac00 \ub418\ub294\uc9c0 \uc5ec\ubd80\uc5d0 \ub300\ud574 \ubbfc\ubc95 \uc81c536\uc870 \uc81c2\ud56d\uc758 '\ud604\uc800\ud55c \uc0ac\uc720'\uac00 \uc778\uc815\ub418\uc9c0 \uc54a\ub294 \ud55c \uc77c\ubd80 \uc9c0\uccb4\ub9cc\uc73c\ub85c \uacf5\uc0ac \uc644\uacf5\uc758\ubb34\ub97c \uac70\uc808\ud560 \uc218 \uc5c6\ub2e4\ub294 \uc810\uc744 \uba85\ud655\ud788 \ud568.\n- \ub610\ud55c, \uacf5\uc0ac \uc9c0\uc5f0\uc5d0 \ub300\ud55c \uc218\uae09\uc778\uc758 \uba74\ucc45 \uc0ac\uc720\ub294 \uacf5\uc0ac \uc9c0\uc5f0\uc774 \ubd88\uac00\ud53c\ud588\uc74c\uc744 \uc785\uc99d\ud574\uc57c \ud558\uba70, \ub2e8\uc21c\ud788 \ucd94\uac00/\ubcc0\uacbd \uacf5\uc0ac\uac00 \uc788\uc5c8\ub2e4\ub294 \uc0ac\uc2e4\ub9cc\uc73c\ub85c\ub294 \uba74\ucc45\ub418\uc9c0 \uc54a\uace0 \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 \uac10\uc561 \uc0ac\uc720\ub85c\ub9cc \uace0\ub824\ub420 \uc218 \uc788\uc74c\uc744 \ud655\uc778\ud568.\n- \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08\uc758 \uc885\uae30 \uc0b0\uc815 \uc2dc \ub3c4\uae09\uc778\uc774 \ub2e4\ub978 \uc5c5\uc790\uc5d0\uac8c \uc758\ub8b0\ud558\uc5ec \uacf5\uc0ac\ub97c \uc644\ub8cc\ud560 \uc218 \uc788\uc5c8\ub358 \uc2dc\uc810\uc744 \uae30\uc900\uc73c\ub85c \ud55c\ub2e4\ub294 \uc810\uacfc, \uc2e4\uc81c \uacf5\uc0ac \uc644\ub8cc \uc2dc\uc810\uc774 \uc544\ub2cc \ud569\ub9ac\uc801\uc73c\ub85c \uacf5\uc0ac\ub97c \uc644\ub8cc\ud560 \uc218 \uc788\uc5c8\ub358 \uc2dc\uc810\uc744 \uae30\uc900\uc73c\ub85c \ud55c\ub2e4\ub294 \uc810\uc744 \uc7ac\ud655\uc778\ud568.\n- \uc9c0\uccb4\uc0c1\uae08 \uac10\uc561 \uc2dc \uacc4\uc57d\uc758 \ubaa9\uc801, \uc9c4\ud589 \uacbd\uacfc, \ucd94\uac00/\ubcc0\uacbd \uacf5\uc0ac \ub4f1 \uc81c\ubc18 \uc0ac\uc815\uc744 \uc885\ud569\uc801\uc73c\ub85c \uace0\ub824\ud558\uc5ec \ubd80\ub2f9\ud558\uac8c \uacfc\ub2e4\ud55c \uacbd\uc6b0 \uac10\uc561\ud560 \uc218 \uc788\ub2e4\ub294 \uc810\uc744 \uba85\uc2dc\ud568."}
- 지체상금의 종기 및 지체일수: 회사가 2017. 2. 7.경 공사현장에서 철수하여 이행거절 의사를 명백히 표시했으므로, 근로자는 그 무렵 계약을 해제할 수 있었음. 관련 사건에서 인정된 회사의 기성고율 및 추가 공사 부분을 고려할 때, 근로자가 다른 업자에게 의뢰하거나 직접 공사를 마무리할 수 있었던 기간은 47일로 판단됨. 이에 따라 지체상금의 종기는 2017. 2. 7.로부터 47일이 되는 2017. 3. 25.이고, 지체일수는 약정 공사기한 다음날인 2017. 1. 31.부터 2017. 3. 25.까지 54일로 산정됨.
- 지체상금 감액: 이 사건 하도급계약의 목적 및 내용, 회사의 공사 중단 이후 진행 경과, 토목공사의 물량이나 공사방법이 추가·변경된 점 등을 고려할 때, 산정된 지체상금 18,900,000원은 과다하다고 인정되므로, 이를 7,560,000